Atas e Contratos

Termo Aditivo Nº 001 do Contrato Nº 146/2022

Reprogramação apresentada e aprovada pela Secretaria Municipal de Educação/PMP.

Termo Aditivo Nº 001 do Contrato Nº 145/2022

Adequação das quantidades e serviços da planilha contratual, com alteração de valor contratado. Acréscimo de quantitativo e inclusão de novos itens na planilha, correspondente a 5,549% sobre o valor inicial do Contrato, que equivale de R$ 24.488,62 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos). A supressão de quantitativo de itens existentes, correspondente a 1,798% sobre o valor inicial do Contrato, que equivale a quantia de R$ 8.388,97 (oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos)

Termo Aditivo Nº 001 do Contrato Nº 125/2022

Adequação das quantidades e valores da planilha contratual, com alteração do valor contratado.

Termo Aditivo Nº 001 do Contrato de Obras Nº 121/2022

Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 30 (trinta) dias e a reprogramação apresentada e aprovada pela Secretaria Municipal de Educação/PMP, bem como aditivar o percentual de 22,09% sobre o valor total contratado.

Termo Aditivo Nº 001 do Contrato Nº 110/2022

Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 03 (três) dias e a reprogramação apresentada e aprovada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras/PMP, bem como aditivar o percentual de 21,4% sobre o valor total contratado

Termo Aditivo Nº 001 do Contrato Nº 094/2022

Prorrogação do prazo de vigência do Contrato e a reprogramação apresentada e aprovada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras/PMP. O valor a ser suprimido é de R$ 8.994,64 (oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos) equivalente a 5% sobre o valor contratado, e o valor do acréscimo é de R$ 45.902,19 (quarenta e cinco mil, novecentos e dois reais e dezenove centavos) equivalente a 25,7% sobre o valor contratado. Fica aditivado o valot de R$ 36.907,55 (trinta e seis mil, novecentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Termo Aditivo Nº 001 do Contrato Nº 093/2022

O presente termo aditivo tem por objeto a inclusão de mais duas unidades na Locação de equipamentos de segurança eletrônica, operação dos equipamentos e sistema e realizar a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos na Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Rural/PMP e no Arquivo Geral, ambos localizados no Km 5 da Rodovia Benjamin Constant, Pinheiral/RJ.

Termo Aditivo Nº 001 do Contrato Nº 076/2022

Firmar aditivo financeiro do valor contratado. Fica aditivado o valor de R$ 25.226,00 (vinte e cinco mil e duzentos e vinte e seis reais), que corresponde a 14,60% do valor contratado.

Termo Aditivo Nº 001 do Contrato Nº 070/2022

Prorrogação do prazo contratual e a adequação das quantidades e serviços da planilha contratual, com alteração de valor ao Contrato n° 167/2020. Acréscimo de quantitativo e inclusão de novos itens correspondente a 30,6% sobre o valor incial do Contrato, que equivale a R$ 81.424,11 (oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos). A supressão de quantitativo de itens existentes na planilha, correspondente a 1,1% sobre o valor incial do Contrato, que equivale a quantia de R4 2.804,46 (dois mil, oitocentos e queatro reais e quarenta e seis centavos)

Termo Aditivo Nº 001 do Contrato Nº 060/2022

Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 60 (sessenta) dias e a reprogramação apresentada e aprovada pela Secretaria Municipal de Educação/PMP, utilizando as quantidades e valores. O valor do contrato continua de R$ 126.292,76 (cento e vinte e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos)